ДОГОВОР ПОДРЯДА N 		

г.			"		"		20		г.	

		, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 		
		, действующего на основании 		, с одной стороны, и
		, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице 		
		, действующего на основании 		, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать результат работы, Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора. Перечень работ установлен Приложением N 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик обязан приступить к работе "		"		20		г.	
Срок окончания работ: "		"		20		г.	

Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
Работы, указанные в п. 1.1, производятся из материалов Подрядчика.
Подрядчик обязан закончить выполнение работ, указанных в п. 1.1, и сдать надлежаще выполненный результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик вправе, с письменного согласия Заказчика, привлекать для выполнения работ субподрядчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполненных субподрядчиком работ.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена выполненных по настоящему Договору работ составляет 		
(		) рублей.	
2.2. Оплата выполненных работ производится любым удобным способом.
2.3. Порядок оплаты выполненных работ:
Внесение аванса в размере		(		) рублей в	
течение 		 дней с момента заключения настоящего Договора. Оставшаяся сумма в размере 		
(		) перечисляется в течение		дней с момента	
подписания Акта приемки-передачи выполненных работ в полном объеме, с учетом возможных устранений недостатков согласно п. 4.2 настоящего Договора.
2.4. Все накладные расходы (оплата доставки материалов, другое) производятся за счет Заказчика. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнять работы согласно условиям настоящего Договора в соответствии с требованиями, которые обычно предъявляются к таким работам.
3.1.2. Обеспечить надлежащую приемку выполняемых привлеченными субподрядчиками работ.
3.1.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о производимых работах (на каком этапе, в каком состоянии находится выполнение работ), при этом Подрядчик должен предоставить такую информацию в течение 		 дней с момента получения от Заказчика требования. 
3.1.4. Бережно использовать материал Заказчика, при необходимости и по запросу Заказчика предоставлять информацию с обоснованием количества использованного материала.
3.1.5. Сдать результат работ в срок и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.6. В случае если Заказчик в порядке, предусмотренном п. 6.2, откажется от приемки выполненных работ и, соответственно, предъявит требование об устранении недостатков, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 		 дней.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Сдать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с настоящим Договором досрочно, при этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика за 		 дней до начала сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.2. Заключать договоры с субподрядчиками с соблюдением условий п. 1.7 настоящего Договора, при этом в течение 		 дней Подрядчик обязан представить Заказчику заверенную копию договора (договоров), заключенных с субподрядчиками.
3.2.3. Приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не выполнит обязательства по настоящему Договору, при этом неисполнение таких обязательств Заказчиком влечет невозможность выполнения работ по Договору. Подрядчик должен письменно уведомить о приостановке выполнения работ не позднее чем за 		 рабочих дней до приостановления работ. Происходит соразмерное продление срока сдачи результата работ на соответствующий период, при этом на такой период Подрядчик освобожден от оплаты неустойки. 
3.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, в том числе оплате накладных расходов (п. 2.4 настоящего Договора).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы (результат работы) согласно условиям настоящего Договора. Подрядчик должен принять выполненные работы в течение
		 дней с момента представления Акта Подрядчиком. 
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору подряда, давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания.
3.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор подряда и потребовать уплаты предусмотренных Договором подряда и законом убытков и неустоек, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным.
3.4.3. Уменьшить сумму, которая будет подлежать оплате согласно п. 2.1, на сумму пеней и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, исчисляемую в соответствии с его условиями (п. 5.2), либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных ему денежных средств в размере суммы исчисленных Заказчиком пеней и штрафов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Стороны оформляют передачу выполненных работ Заказчику Актом сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту – Акт). Акт составляет и представляет Заказчику Подрядчик.
4.2. Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ полностью или частично, в этом случае он обязан представить в письменном виде мотивированный отказ от принятия работ с требованиями об устранении выполненных недостатков. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ либо части работ Заказчик обязан направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков. Заказчик вправе направить мотивированный отказ и требования об устранении недостатков в течение срока, предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора.
4.3. Если по истечении срока, установленного п. 3.3.1, Заказчик не предъявит мотивированного отказа от приемки работ и не заявит требований об устранении недостатков, то работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и при отсутствии каких бы то ни было претензий со стороны Заказчика. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За несвоевременное исполнение обязательств Заказчика по уплате выполненных работ Подрядчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 		 от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. Заказчик вправе требовать уплаты штрафа:
5.2.1. В случае просрочки начала выполнения работ в размере 		.
5.2.2. В случае просрочки окончания работ в размере 		.
5.2.3. В случае нарушения срока устранения недостатков в соответствии с п. 3.1.6 в размере 		.
5.3. Убытки, причиненные Стороне неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подлежат возмещению нарушившей Договор стороной в полном объеме сверх неустойки, установленной настоящим Договором.
5.4. Полная уплата неустоек и штрафов не является освобождением от исполнения своих обязательств в натуре.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
При задержке Подрядчиком начала работ более чем на 		.
При систематическом (более 		 раз) нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, зафиксированном актами Заказчика.
При систематическом (более 		 раз) несоблюдении Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированном актами Заказчика;
Если после предъявления требования об устранении недостатков, согласно п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик вновь выполнит работы с несоблюдением требований к качеству и Заказчик вновь откажется их принимать. При этом Заказчик должен оплатить только принятые по Акту работы.
В случаях, указанных в п. 6.1.1–6.1.3, Заказчик должен оплатить стоимость произведенных работ пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора подряда. 
Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:
Неисполнения обязательств Заказчика по предоставлению материала, по оплате аванса.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Риск случайной утраты, гибели или повреждения результата выполненных Подрядчиком работ до момента приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. Настоящий Договор подряда вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Споры, возникающие из Договора подряда, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда 		.
7.4. Настоящий Договор подряда составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:	
			
наименование организации или ИП		наименование организации или ИП	
ОГРН:		ОГРН:	
ИНН:		ИНН:	
КПП:		КПП:	
Место нахождения:		Место нахождения:	
Почтовый адрес:		Почтовый адрес:	
			
Банковские реквизиты:		Банковские реквизиты:	

							
должность и ФИО уполномоченного лица		подпись		должность и ФИО уполномоченного лица		подпись	

Приложение
к Договору подряда
от "___"___________ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

N п/п	Наименование работ	Объем работ в натур. выражениях	Срок исполнения работы	
		един. изм.	количество		
1				 	
2					
3					
4					

Заказчик:

должность и ФИО уполномоченного лица		подпись	

Подрядчик:

должность и ФИО уполномоченного лица		подпись	

АКТ
приемки-передачи выполненных работ
по договору подряда N		от "		"		20		г.	

г.			"		"		20		г.	

		, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 		
		, действующего на основании 		, с одной стороны, и
		, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице 		
		, действующего на основании 		, с другой стороны,
подписали настоящий Акт о следующем:

Настоящим Актом стороны подтверждают, что Подрядчик выполнил работы по Договору подряда N 		
от "		"		20		г. надлежащим образом и в срок, а Заказчик принял эти работы в полном	
объеме и не имеет претензий к качеству и объему работ. Приложение N 1 к Договору подряда N 		
от "		"		20		г. в части выполнения работ Стороны считают исполненным.	
Подрядчик подтверждает, что оплата произведена Заказчиком в полном соответствии с условиями Договора, в полном объеме и в срок. Подрядчик не имеет претензий по оплате.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

должность и ФИО уполномоченного лица		подпись	

Подрядчик:

должность и ФИО уполномоченного лица		подпись